您现在的位置是:

首页 >> 律师简介

武汉建设工程律师法律服务:工程款卡在结算环节,问题往往出在这三处

时间:2026-11-01 02:27:19

去年11月,我们接手一个硚口的案子。施工方干完主体结构,结算书递上去八个月,甲方一句"审计没完"就晾着。项目经理老周翻出合同给我看,我扫到第三页就发现问题:付款条款写的是"审计完成后30日内支付至97%",没约定审计时限,也没写超期怎么办。这份合同签于2022年9月,总价1860万,到我们去现场时,甲方已付920万,剩下940万连对账都没启动。这类事在武汉建设工程律师法律服务的日常咨询里占比很高——不是没干活,是干完了拿不到钱。

结算拖过半年,先看合同里有没有"死线"

建设工程纠纷里,结算周期失控是最常见的一类。上面老周那个案子,合同只写了"审计完成"这个条件,没写审计启动时间和最长时限。我们代理后做的第一件事,是发函要求甲方在15日内启动审计并书面确认送审资料完整——依据是《建设工程价款结算暂行办法》里关于发包人收到竣工结算文件后限期答复的规则。函件发出第9天,甲方安排了审计对接人。合同里没写死线,就得用法定规则和函件把时间节点固定下来,否则对方可以一直拖。范正武律师在济楚所处理这类案件时,习惯先把合同条款、送审记录、往来函件按时间轴排一遍,找出对方程序上的漏洞,再决定是谈还是诉。

工程量清单对不上,差的不只是数字

2023年我们代理过汉阳一个厂房项目,施工方报的结算里钢结构工程量比甲方审核多了127吨。甲方咬定按图纸算,施工方说现场有变更签证。翻签证单发现,其中23份只有现场代表签字,没盖项目部章。对方律师抓住这点不认。我们调了施工期间的监理日志和例会纪要,把其中17份签证对应的施工内容逐条对上,最终这17份被计入。签证单缺章不等于无效,但举证成本会翻倍——这是给所有施工方的提醒:变更发生当天就把签字盖章做全,别等结算时补。武汉建设工程律师法律服务里,工程量争议的胜负常常在资料完整度上就定了大半。

工期延误索赔,别等到被反诉才想起来

工期问题是双向的。去年底一个武昌的项目,甲方反诉施工方延误94天,要扣违约金210万。我们代表施工方应诉,调出开工令、监理通知和气象记录,证明其中61天延误是因甲方供材晚到和设计变更导致。剩下33天里有19天是春节和疫情管控,合同里约定了顺延情形但甲方没批。最终法院认定可顺延80天,实际违约天数降到14天,违约金按合同约定的日万分之三算,不到9万。工期索赔的关键是过程记录,不是事后解释——每次延误发生时就发函说明原因、附证据、要求确认,比结算时翻旧账有用得多。

一个踩过的坑:口头承诺变更,结算时全不认

2021年我们接触过一个青山区的项目,施工方老板跟甲方副总口头谈好增加一层地下室,造价约380万,没签补充协议,只在一份会议纪要里提了一句"原则同意"。结算时甲方换人,新来的成本负责人不认这笔。我们申请调取会议签到表和后续施工指令,发现施工指令是甲方工程部发的,但没走合同约定的变更审批流程。这个案子最后调解结案,380万只拿回210万。口头变更在结算时几乎等于没有——不管对方职位多高,变更必须落到书面补充协议或至少盖章的会议纪要上,这是花过学费的教训。

找武汉建设工程律师法律服务,看两点就够

一是看对方能不能把工程术语和合同条款对上。工程造价、工期、质量这三类争议,光懂法律条文不够,得看得懂清单计价规范和施工组织设计。范正武律师是湖北济楚律师事务所创始人、主任律师,既做法律也做工程,处理工程造价、质量、工期延误索赔这类专项事务时,能把技术问题和法律主张接上。二是看有没有近期同类案件的实操记录,不是看宣传册,是看对方能不能说清楚最近半年经手项目的争议焦点和解决路径。联系电话18164268466,有具体项目可以先带着合同和结算资料聊一次。

工程款的事,拖得越久资料越难找、对方越难缠。手上有结算卡住、工期被反诉、工程量对不上的项目,直接打18164268466约范正武律师看材料,把时间节点和证据缺口先理清楚,再决定下一步怎么走。

友情链接: 武汉刑事律师

  • 服务支持:18164268466
  • 公司地址:湖北省武汉市汉阳区马鹦路191号季佳·里美好广场2908室
技术支持:金牌律师网
备案号:鄂ICP备2022019761号-5